Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Białymstoku

kara umowna

kara umowna, oddanie przedmiotu umowy, pozwany, budowa, zwłoka w oddaniu przedmiotu, brak wykonań, mąż powódki, stan surowy, ułożenie posadzki, szpachlowanie i malowanie, wynagrodzenie częściowe, wykończenie wnętrza, pisemna umowa, wartość prac, dzień zwłoki, naliczenie kary umownej, robota budowlana, stan zerowy, naliczanie kary umownej, stwierdzona wada

kara umowna

kara umowna, wierzytelność, kara umowna za zwłokę, zakończenie robót budowlanych, robota budowlana, zwłoka w wykonaniu umowy, pozwolenie na użytkowanie, inspektor nadzoru, opóźnienie, pozwany, dziennik budowy, wykonanie przedmiotu umowy, rozbierany komin, fundament starego komina, wpis do dziennika budowy, potrącenie, decyzja o pozwoleniu, termin zakończenia robót, postaci umorzeń, pył dymnicowy

kara umowna

kara umowna, dziennik budowy, inspektor nadzoru, inspektor nadzoru na budowie, nadzór inwestorski, umowa, obecność na budowie, obecność inspektorów, sprawa dziennika budowy, pełnienie nadzoru inwestorskiego, stały nadzór, zapis, naliczenie kary umownej, obowiązek dokumentowania, zapis w dziennikach budowy, rozporządzenie ministra infrastruktury, pozwany, wpis w dziennikach budowy, potrącenie, inspekcja

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, odbiór końcowy, dzień opóźnienia, gotowość do odbioru, opóźnienie w zakończeniu, naliczanie kary umownej, dziennik budowy, ostateczna suma, końcowy termin, zakończenie wykonania przedmiotu umowy, wysokość kary umowna, umowa, inwentaryzacja geodezyjna, procent wartości, termin naliczania, termin zakończenia, inspektor nadzoru inwestorskiego, wynagrodzenie brutto, suma kary umownej

kara umowna

kara umowna, inspektor nadzoru, projekt, robota budowlana, inwestor, przedmiot umowy, dziennik budowy, przęsło ogrodzenia, odbiór robót, odbiór końcowy, wykonanie zobowiązania, zwłoka, wada, skuteczne przekazanie, zwłoka w przekazaniu, miarkowanie kary umownej, powołanie komisji, faktyczne wykonanie robót, przystąpienie do odbioru, usterka

kara umowna

kara umowna, odbiór przedmiotu umowy, zakończenie pracy, przedmiot umowy, prace wykończeniowe, dziennik budowy, miarkowanie kary umownej, opóźnienie, zakończenie roboty, termin, protokół odbioru, odbiór obiektu, zaawansowanie prac, rozpoczęcie czynności odbioru, wpis inspektora nadzoru, potwierdzenie gotowości, odbiór końcowy, pozwany, zwłoka, naliczona kara umowna

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, usprawiedliwione opóźnienie, przepompownia, pozwany, zapłata kary umowna, tłocznia, inwestycja, umówiony termin, wykonanie przedmiotu umowy, kolektor, okres zimowy, zwłoka, warunki pogodowe, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, wykonanie roboty, niesprzyjający warunek atmosferyczny, dziennik budowy, sposób zasilania, przyczyna opóźnienia

kara umowna

kara umowna, umowa zasadnicza, harmonogram, robota dodatkowa, naliczenie kary umownej, wykonanie umowy dodatkowej, praca dodatkowa, pozwany powiat, zamówienie publiczne, wykonanie przedmiotu umowy, zwłoka, opóźnienie, wykonanie roboty, dzień zwłoki, opaska betonowa, robota budowlana niezgodnie, obróbka okien, zrealizowanie robót, miarkowanie kary, skucie opaski

kara umowna

kara umowna, inwestor, pozwolenie na budowę, pozwany, dziennik budowy, hala magazynowa, opóźnienie, dobra organizacja, przedmiot umowy, wykonanie roboty, potrącenie, realizacja robót, odszkodowanie, projekt, wykonanie hali, wpis w dziennikach budowy, plac budowy, przeszkoda, termin, umowa strony

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, usterka, zakończenie pracy, dniowe opóźnienie, wykonanie przedmiotu umowy, wierzytelność, rażące wygórowanie, protokół odbioru końcowy, dokonanie odbioru, wysokość kary umowna, zwrot kaucji, pozwany, zarzut potrącenia, front robót, narada koordynacyjna, nieterminowe zakończenie, przekazanie dokumentacji powykonawczej, protokół z narady, porozumienie

kara umowna

kara umowna, pozwana gmina, warunki atmosferyczne, opad, opóźnienie, dziennik budowy, przekazanie placu budowy, gwałtowna ulewa, chmura, inwestor, teren budowy, umowa, termin wykonania zadania, syndyk masy upadłości, budownictwo drogowe, plac robót, wichura, dzień zwłoki, inspektor nadzoru, robota budowlana

kara umowna

kara umowna, przedmiot umowy, opóźnienie, zawezwanie do próby ugodowej, zwłoka, robota dodatkowa, pozwany, umowa główna, naliczenie kary umownej, zakończenie roboty, praca dodatkowa, zarzut powoda miarkowania kary, wartość wykonanych robót, wykonanie przedmiotu, brak materiałów budowlanych, żądanie zmniejszenia kary umownej, zwłoka w przekazaniu, kosztorys ofertowy, potrącenie, robota budowlana

kara umowna

kara umowna, nadleśnictwo, zwłoka, zwłoka w usunięciu wady, pozwany, praca poprawkowa, przedmiot umowy, nienależyte wykonanie zobowiązania, budowa, odbiór końcowy, termin zakończenia robót, wada stwierdzona przy odbiorze, dzień zwłoki, wysokość kary umowna, termin usunięcia usterek, aneks, naliczenie kary umownej, protokół odbioru, zagęszczenie, termin zakończenia prac

kara umowna

kara umowna, dziennik budowy, ugoda, miarkowanie kary umownej, pozwany, opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, prawo budowlane, ustępstwo, siedziba w miejscowości, zapłata kary umowna, szkoda, wierzyciel, przedmiotowa kara umowna, prace budowlane, dom, kierownik budowy, umowa o roboty budowlane, aneks, zwiększenie uprawnień

kara umowna

kara umowna, odcinek, pozwany, odcinek drogi, opóźnienie, pierwszy odcinek, budowa, budowana droga, wykonanie zobowiązania, droga, teren budowy, ustawowa odsetka za opóźnienie, zwłoka, dłużnik, robota budowlana, zdjęcie, nadleśnictwo, pierwsza instancja, usterka, prokuratoria generalna

kara umowna

kara umowna, generalny wykonawca, inwestor, niezbędna infrastruktura, inwestycja, pełnomocnictwo, umowa o generalne wykonawstwo, budowa, opóźnienie, galanteria, projekt wykonawczy, nieterminowe zakończenie prac, budynek magazynowy, nieterminowe wykonanie, pozwana spółka, protokolarne przekazanie terenu budowy, wykonanie przedmiotu umowy, dochodzenie kary, umowa o roboty budowlane, zakończenie roboty

kara umowna

kara umowna, inwentaryzacja geodezyjna, przedmiot umowy, miarkowanie kary umownej, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, wierzyciel, wykonanie przedmiotu, odbiór przedmiotu umowy, pozwany, sieć wodociągowa, zwłoka, zapłata kary umowna, robota budowlana, budowa, dzieło, gotowość do odbioru robót, rażące wygórowanie, odbiór budowy, dokumentacja

kara umowna

kara umowna, przekazanie przedmiotu umowy, konstrukcja dachu, dziennik budowy, mansarda, zapłata kary umowna, opóźnienie w przekazaniu przedmiotu, plac budowy, wykonanie dachu, opóźnienie, obiekt do odbioru, projekt wykonawczy, przesunięcie, potrącenie, pozwany, przeprojektowanie schodów, przeszkoda w kontynuowaniu robót, docieplenie kominów, wykonanie przedmiotu umowy, powódkę kary

kara umowna

kara umowna, dziennik budowy, pozwany, opóźnienie, umowa o roboty budowlane, możliwość miarkowania kary umownej, prace budowlane, siedziba w miejscowości, aneks, umowa ugody, dom, sprawa dziennika budowy, opóźnienie w budowie, wykonanie pracy, rażące wygórowanie, zarzut miarkowania kary umownej, wysokość kary umowna, marża, zawarta umowa o roboty, ustalony termin

kara umowna

kara umowna, opad, dziennik budowy, protokół z dni, miarkowanie kary umownej, warunki pogodowe, rażące wygórowanie, kosztorys, wysokość kary umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania, wierzyciel, wykonanie pracy, opóźnienie, wygórowanie kary umownej, prowadzenie prac, naruszenie przez dłużnika, transkrypcja, zastrzeżenie kary umownej, naruszenie powinności, waga naruszonych postanowień